Оферта

Подробности

Категория: Информация

Обновлено: 17.02.2020 16:39

Автор: ДомСтройЭксперт

Просмотров: 620

Утверждаю: генеральный директор А.И. Елисеев, 17 февраля 2020 года.

Версия редакции: 1.1.

Общество с ограниченной ответственностью «ДомСтройЭксперт»

Оферта

1.     Стороны, предмет и акцепт Оферты

1.1.         Общество с ограниченной ответственностью «ДомСтройЭксперт» (далее — Оферент, Подрядчик) предлагает заключить договор на условиях настоящей Оферты.

1.2.         Клиентами (далее — Акцептант, Заказчик) являются физические лица, компании и индивидуальные предприниматели, в пользу которых необходимо выполнить строительные, монтажные, отделочные, кровельные, электромонтажные, сантехнические и иные сопутствующие работы на территории Санкт-Петербурга, а также Выборгского, Всеволожского, Гатчинского, Тосненского, Лужского районов Ленинградской области.

1.3.         Предметом оферты является выполнение вышеуказанных работ, объём и стоимость которых зафиксированы в Сметном расчёте, направляемом Акцептанту Оферентом.

1.4.         Минимальная стоимость указанных работ, на которые распространяются условия настоящей Оферты, составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

1.5.         Акцептом настоящей Оферты со стороны Акцептанта является совокупность или хотя бы одно из следующих действий:

1.5.1.     внесение любым способом предоплаты, частичной или полной оплаты за выполняемые работы;

1.5.2.     предоставление Оференту возможности беспрепятственного доступа без присутствия представителя Акцептанта на территорию, земельный участок, в здание или помещение, в котором необходимо произвести работы (далее — Объект), если такой доступ каким-либо образом ограничен от посещения неограниченным кругом лиц;

1.5.3.     чётко выраженное письменное согласие, отправленное на бумажном носителе или с использованием возможностей телекоммуникационной сети Интернет, в т.ч. e-mail, мессенджеры, социальные сети, SMS, MMS и иные сообщения;

1.5.4.     подписание Акцептантом Сметного расчета.

1.6.         Акцепт подразумевает полное и безоговорочное согласие со всеми условиями Оферты. Ответ о согласии заключить Договор с какими-либо оговорками или на иных условиях, чем предложено в Оферте, признаётся отказом от акцепта и в то же время новой Офертой.

1.7.         Срок действия Оферты определяется как срок, в течение которого Акцептант может принять условия Оферты, выразив акцепт на условиях п. 1.5 настоящей Оферты, и определяется как 14 календарных дней, считая от даты составления Сметного расчёта. По истечении 14 дней, если Акцептантом не выражен акцепт, Оферта считается отклонённой и перестаёт действовать.

1.8.         Оферент не вправе отозвать Оферту в течение её срока действия.

1.9.         В случае получения Оферентом акцепта в течение срока действия Оферты, на основании ст. 440 ГК РФ между Сторонами считается заключенным договор на условиях пп. 2 – 21 настоящей Оферты (далее — Договор).

1.10.      Условия или изменения условий данной Оферты вступают в силу с момента опубликования в телекоммуникационной сети интернет по адресу: https://domstroyexpert.ru/index.php/info/offer или https://xn--d1acleilbkffeeii3n.xn--p1ai/index.php/info/offer 

1.11.      Условия данной Оферты могут быть изменены Оферентом в любое время в одностороннем порядке без уведомления Акцептантов до момента выражения ими Акцептов. При заключении Договора путём выражения Акцепта, в Договор входят условия Оферты в той редакции, в которой они были опубликованы на сайте по адресу, указанному в п. 1.10, на момент получения Оферентом Акцепта.

1.12.      Выражая Акцепт в соотв. с п. 1.5 настоящей Оферты, Акцептант подтверждает, что он ознакомился со всеми условиями Оферты и убедился в их актуальности на момент выражения Акцепта.

2.     Стоимость и порядок оплаты

2.1.         Общая стоимость выполняемых Подрядчиком работ определяется Сметным расчетом, направляемым Подрядчиком Заказчику. (Приложение №1).

2.2.         В соотв. с п.4 ст. 709 ГК РФ общая стоимость работ по Сметному расчёту (цена работы) является приблизительной, если в Договоре подряда не оговаривается иное.

2.3.         Стоимость работ может уточняться при подписании Акта сдачи-приемки работ или этапа работ при изменении фактического объема выполненных работ по согласованным в сметном расчете расценкам.

2.4.         Стоимость работ и материалов является договорной и изменению в одностороннем порядке не подлежит, за исключением случаев:

2.4.1.     если Заказчик изменил техническое задание, дизайн-проект или иную проектно-техническую документацию без согласования с Подрядчиком;

2.4.2.     если есть дополнительные требования по выполнению работ со стороны управляющей организации, иной эксплуатирующей здание организации, государственных и муниципальных надзорных и контролирующих органов, представителей силовых ведомств или экстренных служб при исполнении служебных обязанностей;

2.5.         Сметный расчёт может быть составлен как на все работы, предусмотренные заданием заказчика, так и на отдельные этапы выполнения таких работ. Каждый этап выполнения работ является самостоятельным, не зависящим от других этапов. Действие данного Договора, в т.ч. условия оплаты, гарантии, сроков выполнения и иные условия, распространяется на каждый этап работ в отдельности.

2.6.         Оплата работ осуществляется путём внесения наличных денежных средств в кассу Подрядчика, оплаты по банковской карте через платёжный терминал, безналичным переводом на расчётный счёт Подрядчика, передачи наличных денежных средств уполномоченному сотруднику Подрядчика (имеющему доверенность или право действовать от лица организации без доверенности) под расписку или с составлением приходного кассового ордера, заверенного печатью, с последующим внесением в кассу Подрядчика и отправкой Заказчику электронного кассового чека на e-mail и/или через СМС на мобильный телефон.

2.7.         Оплата работ производится по следующим правилам:

2.7.1.     строительные и расходные материалы в случае, если такие материалы поставляются Подрядчиком, а также накладные расходы, в т.ч. транспортные, подлежат предоплате в размере 100% стоимости до начала работ;

2.7.2.     Заказчик вправе по своему желанию вносить полную предоплату стоимости работ до начала работ, но не более 150% от общей стоимости работ;

2.7.3.     В случае, если общая стоимость работ или этапа работ не превышает 30 000 (тридцать тысяч) рублей, то работы оплачиваются после принятия работ Заказчиком;

2.7.4.     В случае, если общая стоимость работ или этапа работ составляет от 30 000 (тридцати тысяч) до 80 000 (восьмидесяти тысяч) рублей, то не менее 50% от общей стоимости работ или этапа работ подлежат предоплате до начала работ, остальная сумма выплачивается после принятия работ Заказчиком;

2.7.5.     В случае, если общая стоимость работ или этапа работ составляет от 80 000 (восемьдесят тысяч) до 600 000 (шестиста тысяч) рублей, то применяются следующие правила:

2.7.5.1.         не менее 35% от общей стоимости работ или этапа работ подлежат предоплате до начала работ (авансовый платёж);

2.7.5.2.         не менее 40% от общей стоимости работ или этапа работ после выполнения демонтажных работ, прокладки «черновых» инженерных коммуникаций, «черновых» строительно-монтажных работ (промежуточная оплата). Если работы или этап работ невозможно разделить на «черновые» и «чистовые» работы, то «черновыми» считаются 60% объема выполняемых работ. Если авансовый платёж составил более 35%, данный платёж может быть уменьшен на разницу фактически выплаченных авансом средств и 35% стоимости работ или этапа работ.

2.7.5.3.         оставшаяся сумма (25%) выплачивается после принятия работ Заказчиком (итоговый платёж). Если ранее выплаченные средства превысили 75%, то данным платежом выплачивается разница между 100% и фактически выплаченными средствами.

2.7.6.     Если общая стоимость работ превышает 600 000 (шестьсот тысяч) рублей, то Сторонами составляется индивидуальный график платежей, при этом составление Календарного плана выполнения и оплаты работ (Приложение 4) является обязательным.

2.7.7.     Если к моменту внесения авансового платежа, вследствие особых договорённостей Сторон, в т.ч. устных, некоторая часть работ является выполненной, то Подрядчик вправе потребовать увеличения авансового платежа на стоимость фактически выполненных работ, при этом общая сумма платежа не может превышать 100% стоимости работ или этапа работ.

2.8.         В случае досрочного расторжения настоящего договора по соглашению сторон, стороны проводят сверки произведённых Заказчиком оплат и приёмку работ, фактически выполненных Подрядчиком. В случае превышения оплаты Заказчика над ценой выполненных работ, разница между ними возвращается Подрядчиком не позднее 5 календарных дней от дня расторжения договора. В случае превышения договорной цены фактически выполненных Подрядчиком работ над произведенной Заказчиком оплатой, разница между ними оплачивается Заказчиком не 5 календарных дней от дня расторжения договора.

2.9.         Заказчик вправе приостановить очередной платеж при задержке сдачи Подрядчиком очередного этапа работ.

3.     Обязательства и права Подрядчика

3.1.         Подрядчик обязуется:

3.1.1.     Осуществить выполнение работ по Договору в указанные Договором сроки в полном соответствии с условиями Договора, законодательством РФ, рекомендациями производителей строительных материалов и оборудования, профессиональными общепринятыми стандартами и практикой оказания подобных услуг при аналогичных условиях.

3.1.2.     Приступить к выполнению работ по Договору в 3-дневный срок со дня выполнения со стороны Заказчика в полном объеме обязательств, предусмотренных пп. 4.1.1 – 4.1.7 настоящего Договора.

3.1.3.     Обеспечить соблюдение правил техники безопасности сотрудниками Подрядчика.

3.1.4.     Доставить своевременно на Объект все необходимые для выполнения работ инструменты и строительную технику, а также строительные и расходные материалы и/или оборудование случае, когда Подрядчик самостоятельно занимается поставкой строительных и расходных материалов и/или оборудования, и/или такая обязанность возложена на него Заказчиком, что должно быть закреплено в Сметном расчёте (Приложение 1) или Расчёте строительных и расходных материалов (Приложение 3).

3.1.5.     Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение работ по настоящему договору привлеченными субподрядчиками.

3.1.6.     Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

o    непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;

o    возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

o    иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.1.7.     Информировать Заказчика о готовности приемки ответственных конструкций, скрытых работ, приемка которых оформляется промежуточными Актами приемки результата работ.

3.1.8.     Устранять за свой счет дефекты, в случае если эти недостатки являются следствием работы Подрядчика, обнаруженные как в период проведения работ, так и гарантийного срока эксплуатации Объекта, который указан в п. 14.2 настоящего договора.

3.1.9.     Обеспечивать беспрепятственный доступ в помещение представителям Заказчика, третьим лицам, участвующим в строительном процессе, о действиях и полномочиях которых Подрядчик был проинформирован в соотв. с п. 8.5 Договора, и не препятствовать их работе, при условии, что они не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.1.10.   В течение 5 календарных дней с момента сдачи-приёмки Объекта вывезти за его пределы принадлежащие ему имущество, в т.ч. строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, инвентарь, строительные материалы, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество и оборудование.

3.1.11.   Сдать Заказчику Объект по окончании работ по акту.

3.2.         Подрядчик вправе:

3.2.1.     По своему усмотрению привлекать третьих лиц (Субподрядчиков) для выполнения работ по Договору.

3.2.2.     Досрочно завершить работы по договору.

3.2.3.     При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную цену либо иную сумму, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением договора, Подрядчик имеет право на удержание в соответствии со статьями 359 и 360 Гражданского кодекса РФ результата работ, а также принадлежащих Заказчику оборудования, остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у него имущества Заказчика до уплаты Заказчиком соответствующих сумм.

3.2.4.     Отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке на условиях п. 17.2 настоящего Договора

4.     Обязанности и права Заказчика

4.1.         Заказчик обязуется:

4.1.1.     На период выполнения работ по Договору передать по акту Объект Подрядчику в течение 3-х дней с момента подписания настоящего договора.

4.1.2.     Производить оплату выполняемых Подрядчиком работ своевременно в размерах и в порядке, в соответствии с условиями договора.

4.1.3.     Обеспечить беспрепятственный доступ Подрядчика на Объект, а в случае невозможности выполнить это обязательство, возместить Подрядчику возможные дополнительные расходы, понесённые им при устранении возникших препятствий.

4.1.4.     Обеспечить нормальные условия на Объекте для производства работ, перечисленные в п. 6.1, 6.2 Договора. В случае отсутствия данных условий, Заказчик обязан до начала работ либо самостоятельно организовать данные условия для работы, либо поручить на условиях Дополнительных работ (п. 9.2) эту организацию Подрядчику.

4.1.5.     Своевременно предоставить Подрядчику материалы и оборудование, необходимые для производства работ в случае, когда Заказчик самостоятельно занимается поставкой строительных и расходных материалов и/или оборудования, и/или возложить снабжение материалами и/или оборудованием на Подрядчика, что должно быть закреплено в Сметном расчёте (Приложение 1) или Расчёте строительных и расходных материалов (Приложение 2).

4.1.6.     В случаях, когда Заказчик поручает Подрядчику подбор, приобретение и поставку на Объект каких-либо материалов и оборудования, оплатить Подрядчику стоимость этих материалов и оборудования, а также стоимость их доставки, разгрузки, подъёма, проноса и т.д., а также сопутствующих накладных расходов и оплатить соответствующую услугу Подрядчика путём 100% предоплаты.

4.1.7.     Обеспечить сохранность Объекта и находящихся в нём материалов, оборудования, инструментов и иных материальных ценностей от хищения, порчи, повреждения, уничтожения, а в случае невозможности осуществления таких действий по обеспечению сохранности, поручить их выполнение Подрядчику на условиях Дополнительных работ (п. 9.2)

4.1.8.     Не вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика при выполнении настоящего договора (в т.ч. в процесс закупки материалов Подрядчиком).

4.1.9.     В течение срока действия настоящего договора, а также в течение срока гарантийных обязательств не предпринимать действий, которые направлены на выстраивание прямых договорных и финансовых отношений с сотрудниками (мастерами) Подрядчика для выполнения работ на Объекте или за его пределами вне рамок настоящего договора.

4.1.10.   При наличии у Заказчика технического задания или проектно-технической документации, в т.ч. дизайн-проекта согласовывать с Подрядчиком все изменения и своевременно предоставлять актуализированные версии этой документации Подрядчику в печатном или в электронном виде, при этом электронные версии документов должны иметь возможность быть просмотренными без использования специализированного лицензионного ПО.

4.1.11.   Принять в полном объеме выполненные Подрядчиком работы при условии отсутствия обоснованных претензий по качеству и объемам выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора.

4.1.12.   Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

4.2.         Заказчик вправе:

4.2.1.     Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.2.2.     По своему усмотрению привлекать квалифицированных третьих лиц в целях осуществления контроля качества выполняемых Подрядчиком работ. В этом случае доступ этих лиц ко всем видам работ и документации течение всего периода действия договора. Ответственность за действия привлеченных третьих лиц несет Заказчик.

4.2.3.     Досрочно вносить платежи, предусмотренные данным Договором.

4.2.4.     Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

4.2.5.     Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4.2.6.     Отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке на условиях п. 17.3 настоящего Договора

5.     Сроки выполнения работ

5.1.         Общий срок выполнения работ устанавливается Календарным планом выполнения и оплаты работ (Приложение №4 к настоящему договору).

5.2.         Сроки выполнения работ по настоящему договору исчисляются в рабочих днях. Устанавливается рабочая неделя продолжительностью в пять рабочих дней. Сроки выполнения работ не учитывают выходные дни, праздничные дни, являющиеся нерабочими днями.

6.     Условия и коммуникации

6.1.         Нормальными условиями, необходимыми для выполнения работ, являются:

6.1.1.     Наличие на Объекте подключения электроэнергии не мене 5 кВт;

6.1.2.     Наличие во всех помещениях Объекта (при наличии помещений) временного освещения со световым потоком не менее 60 лм/кв.м.;

6.1.3.     Наличие на Объекте подключения к водопроводу или скважине с производительностью не менее 1,5 куб.м./час. В исключительных случаях, по согласованию с Подрядчиком допускается наличие такого подключения в непосредственной близости от Объекта.

6.1.4.     Наличие на Объекте отвода от работающей канализационной системы диаметром не менее 90 мм;

6.1.5.     Наличие на Объекте помещения площадью не менее 8 кв.м., изолированного от неблагоприятных погодных условий (осадки, температура воздуха выше +25°С или ниже +5°С, ветер свыше 10 м/с).

6.2.         При необходимости наличия или отсутствия иных условий, коммуникаций или их характеристик, обусловленных спецификой выполнения работ или характеристиками Объекта, Подрядчик сообщает об этом Заказчику в письменной форме до заключения Договора.

6.3.         Подрядчик осуществляет временные подсоединения к существующим коммуникациям и подключение вновь построенных коммуникаций только в существующих точках подключения.

6.4.         Оформление согласований с местными органами, контролирующими органами, третьими лицами, владельцами общих коммуникаций на подключение коммуникаций проводится Заказчиком. Стороны могут согласовать иной порядок. По соглашению сторон обязанности по согласованию могут быть возложены на Подрядчика (при содействии Заказчика).

6.5.         Все расходы по оплате коммунальных услуг, услуг управляющей компании, услуг по охране, уборке и благоустройству территории, использованию лифтов, изготовлению пропусков, а также расходы по обеспечению требований противопожарных норм и правил в полном объёме оплачиваются за счёт Заказчика.

7.     Материалы

7.1.         Все необходимые для выполнения работ строительные и расходные материалы перечислены в разделе 2 Сметного расчёта (Приложение 1) или отдельно в Расчёте строительных и расходных материалов (Приложение 3)

7.2.         Номенклатура и количество необходимых строительных, отделочных и расходных материалов определяется Подрядчиком на основании технического задания, ведомости работ или иной проектной и технической документации, нормативов расхода материалов, предоставленных производителями или поставщиками, анализа типов упаковочных и транспортировочных единиц.

7.3.         Технологический запас материалов на отбраковку, подрезку, усадку определяется Подрядчиком индивидуально в каждом случае на основании анализа предполагаемой технологии производства работ, однако не может превышать 30% от минимального необходимого количества материала.

7.4.         Подрядчик несёт ответственность за рассчитанное количество материала с учётом технологического запаса. Если количество материала, оставшегося на Объекте после завершения работ, превышает максимально допустимый размер технологического запаса, указанный в п. 7.3, то Заказчик имеет право потребовать компенсации Подрядчиком разности фактически оставшегося материала и размера технологического запаса.

7.5.         Максимальный размер технологического запаса может быть увеличен только по согласованию Сторон, и такое согласование должно быть оформлено в письменном виде. При наличии в расчётах количества материалов, превышающего максимальный технологический запас, Подрядчик обязан указать на факт такого превышения.

7.6.         Строительные и расходные материалы могут поставляться на Объект Подрядчиком или по желанию Заказчика закупаться Заказчиком самостоятельно. При этом если материалы поставляются Заказчиком, то:

7.6.1.     Номенклатура материалов должна строго соответствовать указанной в расчётах, если не указано иное. При невозможности закупки материалов Заказчиком по номенклатуре Подрядчика Заказчик обязан согласовать изменение номенклатуры и количества закупаемых материалов либо поручить закупку материалов Подрядчику;

7.6.2.     Заказчик самостоятельно несёт все расходы на их доставку, разгрузку, подъём на этаж, пронос до места монтажа свыше 50 метров, а также на распаковку или иные действия, необходимые для проверки качества и/или целостности этих материалов. Если вышеперечисленные работы и действия выполняет Подрядчик по заданию Заказчика, то Заказчик обязан оплатить эти работы и действия в соответствии с действующими ценами Подрядчика на данные работы не позднее чем через 3 дня после выполнения таких работ;

7.6.3.     Заказчик несет ответственность за соответствие номенклатуре, качество и обнаружившуюся невозможность использования предоставленных им материалов без ухудшения качества выполняемых работ, в том числе за все дополнительные работы, простои и иные издержки Подрядчика, связанные с возвратом, обменом, докупкой материалов или изменением технологии производства работ при отказе от замены или докупки материалов.

7.6.4.     Стоимость материалов не включается в стоимость Договора.

7.7.         В случае закупки и поставки строительных и расходных материалов на Объект Подрядчиком:

7.7.1.     Подрядчик несет ответственность за качество и обнаружившуюся невозможность использования поставленных им материалов без ухудшения качества выполняемых работ, в том числе за все дополнительные работы, простои и иные издержки Подрядчика, связанные с возвратом, обменом, докупкой материалов или изменением технологии производства работ при отказе от замены или докупки материалов.

7.7.2.     Подрядчик имеет право изменить номенклатуру поставляемых им строительных и расходных материалов без уведомления Заказчика при условии сохранения их качества и потребительских свойств, а также качества и соответствия выполняемых работ условиям Договора;

7.7.3.     Все расходы Подрядчика, связанные с доставкой, разгрузкой, подъёмом на этаж, проносом свыше 50 метров строительных и расходных материалов подлежат компенсации Заказчиком. Работы или расходы на распаковку или иные действия, необходимые для проверки качества и/или целостности материалов осуществляются за счёт Подрядчика.

7.7.4.     Стоимость материалов является фиксированной, включается в стоимость Договора и не подлежит изменению любой из Сторон в одностороннем порядке. Стоимость материалов может быть изменена только по согласованию Сторон в следующих случаях:

7.7.4.1.         удорожание материалов у поставщика с момента произведения расчёта материалов Подрядчиком до момента фактической закупки материалов;

7.7.4.2.         удорожание услуг поставщиков материалов или третьих лиц по доставке, разгрузке, подъёму, проносу материалов с момента произведения расчёта материалов Подрядчиком до момента фактической закупки материалов;

7.7.4.3.         выявления необходимости изменения технологии производства работ или производства дополнительных работ.

7.7.4.4.         выявления необходимости замены материалов, отказа от их использования до закупки материалов у поставщика или заказа их у производителя;

7.7.4.5.         по факту принятия решения Заказчиком о самостоятельной закупке материалов.

7.7.5.     Подрядчик не обязан предоставлять Заказчику, а Заказчик не вправе требовать предоставления сведений об условиях закупки материалов Подрядчиком у поставщиков и производителей материалов, за исключением случаев, описанных в пп. 7.8, 7.7.4.4 настоящего Договора.

7.8.         Если по каким-либо причинам необходимо заменить строительные и отделочные материалы на другие, а изначально согласованные Сторонами материалы уже заказаны Подрядчиком у производителя или поставлены на Объект, при этом они соответствуют качеству и характеристикам, согласованным Сторонами, то Заказчик не освобождается от оплаты полной стоимости этих материалов в соответствии с расчётами Подрядчика, а также всех расходов, связанных с их поставкой на Объект.

7.9.         Если после того, как Сторонами согласована поставка на Объект материалов Подрядчиком, Заказчик производит самостоятельную закупку материалов, Подрядчик не обязан компенсировать Заказчику стоимость закупленных им материалов.

8.     Производство работ

8.1.         Если Заказчик передает Подрядчику какое – либо оборудование для выполнения работ по договору, такая передача осуществляется по Акту. Переданное оборудование находится на ответственном хранении Подрядчика и возвращается после проведения необходимых работ.

8.2.         При наличии договоренности Сторон о сдаче-приёмке скрытых работ, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности к приёмке скрытых работ за три дня до такой приемки. Сдача-приемка скрытых работ подтверждается соответствующими двухсторонними актами сдачи-приемки скрытых работ. Если Заказчик не был информирован или информирован с опозданием о времени приёмки и закрытие работ выполнено без его подтверждения, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

8.3.         Подрядчик не несёт ответственности за повреждение скрытых конструкций и коммуникаций в процессе производства работ, если точное расположение данных конструкций и коммуникаций не указано в проекте, техзадании или иной проектной документации, а также в случае непредоставления Подрядчику такой документации.

8.4.         В случае если Заказчиком будут обнаружены работы, качество выполнения которых не соответствует условиям договора, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в разумный срок переделать или доделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

8.5.         В случае привлечения Заказчиком третьих лиц или представителей, которые в силу выполнения своих обязанностей должны будут присутствовать на Объекте, Заказчиком в письменной форме должны быть предоставлены Подрядчику следующие сведения:

o    персональные данные или иные сведения для идентификации личности третьих лиц или их представителей;

o    полномочия третьих лиц или их представителей в рамках выполнения ими своих обязанностей;

o    сроки, в течение которых третьи лица будут иметь доступ к Объекту, если такие сроки определены;

o    перечень работ и документации Подрядчика на Объекте, доступ к которым Подрядчик должен обеспечить третьим лицам в случае, если третьи лица осуществляют контроль качества выполняемых Подрядчиком работ.

8.6.         Заказчик обязан согласовывать с Подрядчиком сроки присутствия и полномочия третьих лиц, привлекаемых Заказчиком для работ на Объекте в период действия Договора до момента подписания акта сдачи-приёмки работ.

8.7.         Заказчик обязан согласовывать с Подрядчиком полномочия третьих лиц, привлекаемых Заказчиком для работ на Объекте в период срока гарантийных обязательств Подрядчика, если процесс или результаты работ третьих лиц влияют на состояние и/или контактируют с результатами работ Подрядчика.

8.8.         Ответственность за действия представителей или третьих лиц, привлекаемых Заказчиком для осуществления деятельности на Объекте, несёт Заказчик.

8.9.         Все виды взаимодействий между Подрядчиком, Заказчиком, третьими лицами и их представителями осуществляются строго в указанных местоположениях, если в Договоре не указано иное:

o    адрес фактического места нахождения или проживания Заказчика, указанный в настоящем Договоре,

o    юридический адрес Подрядчика, указанный в настоящем Договоре;

o    адрес Объекта, указанный в настоящем Договоре.

8.10.      Проведение встреч представителей Подрядчика с представителями Заказчика с целью обсуждения хода выполнения (корректировки) производимых в рамках настоящего договора работ производится с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00, если данные дни не являются общегосударственными праздниками. В субботу, воскресенье и в праздничные дни встречи не производятся. В случае необходимости проведения встреч в другое время Стороны согласуют его с учетом возможностей Сторон.

9.     Дополнительные работы

9.1.         Необходимость в производстве дополнительных работ может возникать при следующих условиях:

9.1.1.     по желанию Заказчика;

9.1.2.     при изменении проектно-технической документации;

9.1.3.     при фактическом несоответствии техзадания, проектно-технической документации реальным условиям;

9.1.4.     несвоевременном уведомлении о внесении изменений в проектную документацию;

9.1.5.     при выявлении факторов, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, ухудшают качество выполняемой работы, создают невозможность ее завершения в срок или иным образом препятствуют дальнейшему производству работ;

9.1.6.     при возникновении нештатных или аварийных ситуаций;

9.1.7.     при несоответствии номенклатуры самостоятельно закупаемых и поставляемых на Объект строительных и расходных материалов номенклатуре, согласованной с Подрядчиком в письменном виде

9.2.         При выявлении необходимости производства дополнительных работ Заказчик:

9.2.1.     Имеет право поручить эти работы или часть работ Подрядчику на условиях оформления дополнительного соглашения, в котором оговариваются объём, сроки и стоимость работ;

9.2.2.     Имеет право поручить эти работы или часть работ третьим лицам. При этом, если это создаст помехи или невозможность продолжения работ по Договору Подрядчиком, то вступает в действие п. 10.4 настоящего Договора.

9.2.3.     Имеет право приостановить работы до дальнейшего принятия решения или произвести Консервацию Объекта. При этом также вступает в действие п. 10.4 настоящего Договора.

9.2.4.     Имеет право расторгнуть настоящий Договор на условиях п. 17.3 настоящего Договора.

9.3.         Подрядчик имеет право без уведомления Заказчика выполнить дополнительные работы на Объекте, а Заказчик обязан их оплатить, в т.ч. с учётом надбавок на сложность и срочность, а также все дополнительные расходы Подрядчика, возникшие в связи с выполнением таких работ, в следующих случаях:

9.3.1.     если это срочные или аварийные работы, невыполнение которых может привести к причинению вреда жизни, здоровью или имуществу Подрядчика, Заказчика или третьих лиц, в т.ч. за пределами Объекта, за исключением случаев, произошедших по вине Подрядчика.

9.3.2.     если работы выполняются по требованию представителей аварийных, экстренных или силовых служб при исполнении ими служебных обязанностей.

9.4.         Неосведомлённость Заказчика о наличии или возможном появлении факторов, вызывающих необходимость производства дополнительных работ, не может являться основанием для выполнения дополнительных работ за счёт Подрядчика.

9.5.         Возникшая необходимость проведения дополнительных работ, приводящая к изменению цены Договора более чем на 25%, меняющая характер предусмотренных Договором работ, либо препятствующая дальнейшему исполнению основного Договора, является основанием для пересмотра основного Договора сторонами и переговоров о заключении нового Договора.

10.  Приостановка работ

10.1.      Подрядчик имеет право приостановить выполнение работ при неблагоприятных погодных условиях, не обеспечивающих качество и технологию выполнения работ, соответствующие условиям настоящего договора. Приостановка работ по погодным условиям сопровождается письменным уведомлением Заказчика.

10.2.      Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, то Подрядчик имеет право приостановить производство работ. Также, на этот период Подрядчик освобождается от уплаты пеней за просрочку выполнения работ, вызванную невыполнением своих обязательств Заказчиком. В этом случае Стороны примут все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.

10.3.      В случае вынужденной приостановки работ Подрядчиком, обусловленной обстоятельствами, указанными в пп. 10.1, 10.2 Договора более чем на 5 рабочих дней, Подрядчик вправе потребовать оплаты фактически выполненных работ, если общая стоимость выполненных работ на момент приостановки превышает сумму авансов и оплат по Договору.

10.4.      В случаях приостановки работ по инициативе Заказчика, не связанных с обстоятельствами, указанными в пп. 10.1, 10.2 настоящего Договора, либо по любым обстоятельствам на срок более 14 дней подряд:

10.4.1.   Заказчик обязуется в течение 3 дней после принятия решения о приостановке работ либо по прошествии 14 дней подряд, на время которых работы были приостановлены, оплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально выполненной работе до момента остановки работ, а также расходы, произведенные Подрядчиком до этого момента, в целях исполнения Договора;

10.4.2.   Заказчик также обязуется оплатить расходы и убытки Подрядчика, вызванные приостановкой работ, из расчета 0,5% от общей стоимости невыполненных работ по настоящему договору за каждый день приостановки работ. При этом общая сумма выплат по данному пункту не может превышать 15% от общей стоимости невыполненных работ.

10.4.3.   Если Заказчик посчитает необходимым осуществить консервацию Объекта, Подрядчик не вправе отказаться от работ по консервации. Порядок, сроки и стоимость консервации Объекта Стороны должны согласовать в письменном виде, а оплата работ по консервации производится Заказчиком на условиях 100% предоплаты.

10.4.4.   Дальнейшее возобновление работ должно быть оформлено дополнительным соглашением, в котором должны быть указаны новые сроки окончания работ, согласованная стоимость оставшихся работ и согласованная стоимость возобновления данных работ.

10.5.      В случае приостановки работ по любым причинам сроки выполнения работ и сдачи-приёмки Объекта сдвигаются на то количество рабочих дней, на которое работы были приостановлены.

11.  Конфиденциальность информации и охрана результата работ

11.1.      Стороны обязуются сохранять конфиденциальность содержания настоящего Договора, а также любой информации (в том числе содержание договора, технической и проектной документации, сведения о платежах, реквизитах, любых иных документов, составленных в связи с исполнением договора) и данных, предоставляемых каждой из Сторон в связи с исполнением настоящего Договора, за исключением общедоступной информации.

11.2.      Под конфиденциальностью понимается запрет на разглашение информации неуполномоченным лицам без предварительного письменного соглашения Сторон.

11.3.      Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной информации по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов, а также в других предусмотренных законодательством случаях, в том числе в случае необходимости предоставления информации представителям на основании доверенности; представителям страховых компаний; представителям соответствующих государственных организаций в случаях, когда предоставление такой информации является условием для совершения регистрационных действий в отношении Объекта.

11.4.      Заказчик разрешает Подрядчику производить фото- и видеофиксацию процесса и результата работ, внешнего и внутреннего вида Объекта и использование данных материалов в рекламных целях при условии сохранения конфиденциальности данных Заказчика.

11.5.      Заказчик своими силами обеспечивает надлежащую охрану результатов работ, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории строительной площадке от начала работ и до завершения строительства и приемки выполненных работ.

11.6.      В периоды консервации Объекта, соответствующую охрану обеспечивает также Заказчик.

11.7.      Ответственность за сохранность результата выполненных работ после приемки Объекта несет Заказчик.

12.  Обстоятельства непреодолимой силы

12.1.      Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (землетрясение, наводнение, сильные снегопады, объявление карантина, административный запрет деятельности, запрет торговли в порядке международных санкций, массовые беспорядки, блокада, военные действия и т.п.).

12.2.      Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

12.3.      Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ.

12.4.      Если стороны не смогут договориться в течение одного месяца, тогда каждая из сторон вправе требовать расторжения договора.

12.5.      Продолжительность действия обстоятельств непреодолимой силы определяется с момента их возникновения и до устранения вызванных ими последствий.

13.  Сдача и приёмка выполненных работ

13.1.      Сдача Подрядчиком результатов работ и приёмка их Заказчиком производится поэтапно в сроки, предусмотренные Графиком работ, и оформляется по каждому этапу Актом сдачи-приемки этапа работ (Приложение 2), который должен содержать в том числе наименования сторон, указания на лица, выступающие от имени сторон, указание на наименование и объем произведенных работ, качество их выполнения, стоимость работ, дату приемки, если не оформлен по общепринятым нормам КС-2 и КС-3.

13.2.      Не позднее, чем за три рабочих дня до завершения работ Подрядчик отправляет письменное извещение Заказчику о предстоящей готовности Объекта и/или результата работ с использованием контактной информации, указанной в п. 20 настоящего Договора, а также возможностей телекоммуникационной сети Интернет, в т.ч. по телефону, факсу, почте, электронной почте, WhatsApp с указанием точной предполагаемой даты готовности Объекта к сдаче-приёмке.

13.3.      Приемка работ осуществляется Заказчиком не позднее 3 рабочих дней от указанной в извещении даты сдачи-приемки. При получении Заказчиком извещения позже указанной в извещении даты сдачи-приемки приемка осуществляется не позднее 3 рабочих дней от даты получения Заказчиком извещения, но не позднее 10 календарных дней от указанной в извещении даты сдачи-приемки.

13.4.      По результатам сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик передаёт лично или в течение 1 дня отправляет по почте Заказчику подписанный Акт сдачи-приёмки, а Заказчик обязан в течении 1 дня с момента получения документов направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроком их исполнения.

13.5.      В случае неявки Заказчика или его полномочного представителя или уклонения ими от приемки работ в указанный Подрядчиком срок для приемки работ, Подрядчик составляет односторонний Акт сдачи-приемки, свидетельствующий об отсутствии претензий к объемам и качеству работ со стороны Заказчика и отправляет его Заказчику по почте. Возможные издержки по вскрытию скрытых работ для освидетельствования по требованию Заказчика в этом случае производятся за его счет.

13.6.      В случае невыполнения Заказчиком обязательств по приемке, изложенным в пп. 13.3, 13.4 по истечении 10 календарных дней с момента отправки Подрядчиком Заказчику Акта сдачи-приемки выполненных работ, работы указанные в Акте, считаются принятыми в указанном объеме, надлежащем качестве и подлежат оплате.

13.7.      Использование Заказчиком для своих нужд и эксплуатации части отремонтированного помещения, ремонт которого в целом не закончен, допускается только по соглашению с Подрядчиком после приемки этой части Объекта в эксплуатацию в установленном порядке.

14.  Гарантии

14.1.      Подрядчик гарантирует:

14.1.1.   качество выполнения всех работ в соответствии с условиями настоящего договора, с проектной документацией и действующими нормами (в том числе СНИП и САНПИН) и техническими условиями.

14.1.2.   своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта.

14.1.3.   функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в пределах гарантий, предоставляемых их изготовителями.

14.2.      Гарантийный срок на результат работ составляет 6 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ или этапа работ.

14.3.      Материалы, инженерные системы, оборудование обеспечиваются гарантиями их изготовителей.

14.4.      Если в период действия Договора или гарантийного срока в результатах работ обнаружатся существенные недостатки и/или дефекты, то Заказчик вправе потребовать:

14.4.1.   безвозмездного устранения выявленных недостатков и дефектов;

14.4.2.   соразмерного уменьшения установленной Сметным расчётом (с учётом скидок) цены за данные работы, но не более чем на 30% в период выполнения работ либо выплату компенсации в соответствующем размере в период гарантийного срока.

14.5.      В период гарантийного срока Подрядчик обязан приступить к устранению недостатков и/или дефектов в течение 10 дней с момента получения претензии от Заказчика.

14.6.      В период гарантийного срока Подрядчик обязан извещать Заказчика об изменениях фактического места нахождения, изменении контактной информации.

14.7.      В период гарантийного срока Подрядчик имеет право по согласованию с Заказчиком, но не чаще чем один раз в месяц производить инспекцию состояния результатов работ, инженерных систем, установленного оборудования.

14.8.      При необходимости проведения периодического технического обслуживания результатов работ, инженерных систем, коммуникаций в период гарантийного срока, такие работы должны выполняться Подрядчиком, при этом Заказчик обязан своевременно и в полном объёме их оплачивать.

14.9.      Подрядчик имеет право отказаться от исполнения гарантийных обязательств при следующих обстоятельствах:

14.9.1.   В случаях нормального износа Объекта или его частей;

14.9.2.   При выявлении случаев повреждения Объекта или нарушений правил и/или условий эксплуатации материалов, инженерных систем, оборудования и Объекта в целом, вызванных действиями или бездействием Заказчика и/или третьих лиц, в том числе нарушение действующих норм температурно-влажностных условий эксплуатации жилого помещения. Данный пункт распространяется также на описанные события, произошедшие непосредственно в период выполнения работ Подрядчиком с начала действия данного Договора до момента сдачи Объекта Заказчику;

14.9.3.   При отказе Заказчика от периодической инспекции или необходимого периодического технического обслуживания Подрядчиком, а также выявление Подрядчиком случаев самостоятельного проведения такого обслуживания Заказчиком или третьими лицами;

14.9.4.   В случае привлечения Заказчиком третьих лиц для работ на Объекте в период срока гарантийных обязательств, если процесс или результаты работ третьих лиц влияют на состояние и/или контактируют с результатами работ Подрядчика.

14.9.5.   Если Подрядчик проинформировал Заказчика о ситуациях описанных в п. 3.1.6 или о возникшей необходимости в проведении дополнительных работ или о возникшей необходимости в дополнительных материалах, а Заказчик настоял на продолжении работ без устранения данных ситуаций или без проведения дополнительных работ или с проведением дополнительных работ при участии третьих лиц или без предоставления дополнительных материалов.

14.9.6.   Если недостатки или дефекты, подлежащие устранению, являются следствием иных недостатков, дефектов или повреждений конструкций, непосредственно взаимодействующих с результатом выполненных Подрядчиком работ, за которые Подрядчик не несёт ответственности.

14.9.7.   В случае изменения в одностороннем порядке или фактическом несоответствии номенклатуры самостоятельно закупаемых Заказчиком строительных и расходных материалов номенклатуре, указанной в расчётах Подрядчиком или согласованной с Подрядчиком иным способом в письменном виде.

14.9.8.   В случае если Заказчик не оплатил в полном объёме работы, услуги или расходы Подрядчика, которые он обязан был оплатить по условиям Договора, либо если Заказчику по Сметному расчёту была предоставлена скидка в размере 10% и более от стоимости работ без учёта стоимости материалов и накладных расходов.

14.10.    При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик или Подрядчик имеют право назначить квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера. В случае признания претензий Заказчика правомерными, оплата экспертизы осуществляется за счет Подрядчика. В случае признания претензий Заказчика неправомерными, оплата экспертизы осуществляется за счет Заказчика. При этом сохраняется право сторон обратиться в суд по данному вопросу.

15.  Лицензии и сертификаты

15.1.      Сторона, предоставившая материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации Объекта, несет все расходы по их сертифицированию и лицензированию.

16.  Имущественная ответственность сторон

16.1.      За нарушение Заказчиком срока оплаты по согласованному сторонами графику оплаты на срок свыше 5 календарных дней Подрядчик вправе потребовать выплату неустойки в размере 0,3 % от суммы подлежащей оплате за каждый день просрочки, но не более 30% от суммы платежа;

16.2.      За задержку приёмки этапа работ свыше 10 календарных дней Подрядчик вправе потребовать выплату неустойки в размере 0,3 % от стоимости выполненных работ за каждый день просрочки, но не более 30% от стоимости выполненных работ.

16.3.      При нарушении Подрядчиком сроков окончания работ или этапа работ, Заказчик вправе потребовать выплату неустойки в размере 0,3% от стоимости работ или этапа работ за каждый день просрочки, но не более 30% от стоимости работ или этапа работ.

16.4.      Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

17.  Изменение и расторжение договора

17.1.      С момента заключения Сторонами настоящего Договора любые изменения в Договор могут быть внесены только по соглашению Сторон путём оформления в письменном виде Дополнительного соглашения.

17.2.      Стороны вправе расторгнуть настоящий договор досрочно, на любом этапе, по обоюдному согласию.

17.3.      Подрядчик имеет право в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, при этом он обязан возместить Заказчику убытки, причиненные прекращением Договора в размере 15% от стоимости невыполненных работ или этапа работ, с соответствующей приемкой и оплатой Заказчиком фактически выполненных работ и принять на себя затраты по консервации строительства за дополнительную плату, если это потребуется.

17.4.      Заказчик имеет право в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, оплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения о расторжении Договора. Заказчик при этом обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора в размере 15% от стоимости невыполненных работ или этапа работ.

17.5.      При досрочном расторжении настоящего договора Заказчик полностью оплачивает работы, выполненные Подрядчиком на момент расторжения договора, а Подрядчик возвращает Заказчику полученные денежные средства в сумме, превышающей стоимость выполненных работ. Стоимость выполненных работ считается прямо пропорциональной произведению фактического объёма выполненных работ и их сметной стоимости (с учётом скидок и коэффициентов) и не может быть уменьшена на некий общий коэффициент вследствие невыполнения всего запланированного объёма работ.

17.6.      При досрочном расторжении договора оформление Акта сдачи-приемки в соотв. с п. 13.1 является обязательным.

18.  Особые условия

18.1.      Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах – по одному экземпляру для каждой из сторон.

18.2.      Приложения к настоящему Договору, а также все изменения и дополнения к нему, иные документы, подписанные сторонами и переданные посредством электронной, факсимильной или иной связи, имеют юридическую силу и порождают последствия, предусмотренные такими документами. Цветная скан-копия документа, подписанного уполномоченным лицом, скреплённого печатью (если это требуется), переданная другой стороне посредством электронной почты также имеет юридическую силу.

18.3.      Стороны разрешают друг другу использование факсимиле и усиленной квалифицированной электронной подписи (п.4 ст.5 63-ФЗ «Об электронной подписи») при формировании документов по настоящему Договору.

18.4.      Подрядчик несет материальную ответственность за материальные ценности, находящиеся на территории Объекта, принятые от Заказчика по Акту приема-передачи, подписанному обеими сторонами.

18.5.      Подрядчик не несет ответственности за материальные ценности Заказчика или третьих лиц, находящиеся на территории Объекта, не принятые по Акту приема-передачи в соотв. с п. 18.4 настоящего Договора.

18.6.      В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком любых споров или разногласий, связанных с настоящим Договором или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по Договору, Стороны приложат все усилия для их разрешения путем переговоров.

18.7.      Претензионный (досудебный) порядок разрешения споров и разногласий обязателен. Претензию необходимо отправить в письменном виде на юридический адрес Подрядчика (Заказчика) и/или адрес электронной почты Подрядчика (Заказчика), указанный в настоящем договоре. Срок ответа на претензию 10 календарных дней.

18.8.      Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

19.  Приложения к договору:

19.1.      Обязательные приложения:

19.1.1.   Приложение №1 – Сметный Расчёт

19.1.2.   Приложение №2 – Акт сдачи-приёмки выполненных работ.

19.2.      Необязательные приложения:

19.2.1.   Приложение №3 – Расчёт строительных и расходных материалов

19.2.2.   Приложение №4 – Календарный план выполнения и оплаты работ

19.2.3.   Приложение №5 – Дополнительное соглашение

19.2.4.   Приложение №6 – Список приложений к договору

20.  Адреса, банковские реквизиты и контакты сторон

 
Подрядчик

 
Полное наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОМСТРОЙЭКСПЕРТ»
Юридический адрес организации
196620, РОССИЯ, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г ПАВЛОВСК, УЛ. БЕРЁЗОВАЯ, Д. 25, ЛИТ. А, ПОМ. 10-Н, КАБИНЕТ №7
ИНН / КПП
7820065336 / 782001001
ОГРН
1187847142867
Расчетный счет
40702810910000354091
Банк
АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
Корр.счет банка
30101810145250000974
БИК банка
044525974
Телефон
+7 (911) 844-91-97
Электронная почта
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Сайт
https://domstroyexpert.ru

https://домстройэксперт.рф
 

 
21.  Подписи Сторон

Заказчик:

_____________________________________(_________________________)

Подрядчик:

_____________________________________(_________________________)